... 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtildiği üzere, idarenin sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (projelerin ... gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre uzatımına göre YİGŞ’nin 17 nci maddesi gereğince revize iş ...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ nin: “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır”, “

... 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtildiği üzere, idarenin sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (hakedişi ... tespit edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş ...

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...etkilenildiğini, En azından Sayıştay ilamının dayanağı olan idarenin işleminin aksine,15.05.2013- 15.10.2013 döneminde iş...

...oranının, ilgili şartnamede belirtilen değerine ulaşılamadığı, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m2 değerine çıkarıldığı, idaresince şartname değerinin değiştirilmesi sürecinde gecikilen 15 gün için süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir.

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş yeri teslimi , ruhsat tarihi , süre uzatımı

...bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte bir gecikmeye neden olunabileceği kabul edilerek idarenin sebebiyet verdiği bu hal dolayısıyla da yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada kabul edilmiştir.

Öte yandan, davacı şirket tarafından, ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının açıkça belirtildiği, bu konuda idarenin takdir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı