...olmayacağının belirtildiği ve olayın idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında değerlendirildiği, Bu gerekçelerle; kullanılamayan 2021 yılı ödeneği ve yer tesliminin çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği...

...tarihleri arası ve ilk iş bitim tarihinin 28/10/2021 olduğu, idarenin 31/12/2021 tarihli ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik şartnamenin “İKY 900 ve İKY 9000 işveren için sağlanacak hizmetler” başlıklı maddelerine göre yüklenicinin idarenin kontrol teşkilatı için merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı-diğer hususlarda...

...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre...

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme... ...olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...