...tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2015 tarihli yazısı ile... ...itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla...

...çerçevesinde yapılması gerekirken böyle yapılmayarak günlük 2.000,00 TL/gün... ...hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan... ...tarihli keşif artışı ile 2 no.lu hakedişe dâhil edilen 1 adet mini kaldırım...

...olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların... Yapılan tüm bu açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar, …… ...iye no.lu muhasebe işlem fişi ile idarenin yükleniciye olan kesinleşmiş...

...desi kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayını... ...zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.

...süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda...

...konu ihalenin 30.07.2024 tarihinde yapıldığı ve 11 isteklinin teklif... ...başvurusunda bulunduğu, 29.07.2024 tarihinde idarenin kararı ile şikâyet başvurusunun... ...para cezasının uygulanacağı ve aylık hakediş miktarından kesileceğinin düzenlendiği...

...götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde vazgeçilen imalatlara... ...işlerinde işin yürütümü sırasında idarenin gerekli görmesi ve ilgili mevzuatta... ...Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Denetim Raporu) Anahtar teslimi götürü...

...ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/1273799 ihale kayıt numaralı... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla... ...yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde idarenin ve üçüncü şahısların tüm...

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın... ...konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep...

...sözleşmeye aykırılık nedeniyle uyarı yapılıp ceza kesildiği, bahse konu... ...isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla...