...başlıklı 25 inci maddesinde; “Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir... ...tarafından tamamlanmadığı durumda idarenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

...nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası... ...bedeli, 4.825,58 TL ihzarat bedeli, hakedişe bağlanmamış 94.550,50 TL... ...yöntem izlenerek yeni birim fiyat hesaplamasının yapılması gerekir... ...alınmaksızın düzenlenen yetersiz ve denetime elverişli olmayan asıl ve...

Söz konusu işin yapı denetim hizmetleri 4734 sayılı Kanunun... .’den danışmanlık hizmet alımı yapılarak gördürülmüştür. ...davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve... yevmiye no.lu) ekli … no.lu Hakedişi Onaylayan … tek başına sorumlu...

...yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2023 tarihli yazısı... ...itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme...

ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin... ...fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin...

...tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici... ...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı... c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili...

...sözleşme düzenlendiğini, davalı idarenin, %90 seviyesindeki imalata rağmen... Usulüne aykırı yapılmış tebligat mutlaka geçersiz değildir. ...olduğu yönündeki talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından... Davalı idarenin yapı denetim görevlilerince mahallinde yapılan...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Yapılan bu uygulama sözleşme ve eklerine aykırıdır. ...etmediği gibi tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme... ...haliyle hüküm tesisine ve Yargıtay denetimine elverişli bulunmamaktadır...

Yapılan ön inceleme sonucunda; … ...düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan... ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı...