...mühendis tarafından tedarik edileceği, ancak anılan haritaların idarenin elinde hiç mevcut olmadığı ve bu haritaların tümünün... ...tarafından temin edileceği yolundaki kurala karşın haritanın yükleniciye sağlanmadığı, davacı tarafından söz konusu...

Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

Teminatının karşılamadığı tutar için idarenin yükleniciye rücu hakkı saklıdır.

… 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz.

...revize iş programlarının uygun bulunmadığı ve bu hususun yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından düzeltilmeyen... ...üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır….”,

...uzatılan sürenin idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanması gerektiği... maddesi kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği...

...hükümlerine göre davalıların sorumlu olduğunu, ödemenin rücuen tahsili amacıyla davalılara icra takibi yapıldığını... Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez. ...iş sözleşmesinden kaynaklı olarak işçilere ödeme yapan idarenin, bu ödemelerden münhasıran sorumlu olduğu, bu noktada...

...tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin uğradığı zararlar, (… TL kamu zararının, rücu işlemini yapmakla görevli personel (Destek Hizmetleri Müdür Vekili) ..

...kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez.” hükme... ...etmek zorundadır…” hükmü yer almakta olup, bu hükme göre idarenin, işin sözleşmede belirtilen niteliğe uygun bir şekilde...

İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir. İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. ...öngörüldüğü, isteklinin toplam teklif bedelinin 9.359.790,00 TL olduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli...