...6100 sayılı HMK 'nın 114/1-d maddesi gereğince dava şartlarından olup, taraflarca ileri sürülmese dahi, mahkemece... ...edimlerini yerine getirmeyen tarafın, karşı taraftan edimlerini ifa etmesini isteyemeyeceğini ve sözleşmeyi bu nedenle feshedemeyeceği...

...sözleşmeyi feshetmek zorunda olmayıp yüklenicinin ediminin ifasıyla birlikte cezayı talep edebilecektir. ...isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından...

...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde... (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın...

(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın... ...belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer şartların da tahakkuku durumunda uygulanabileceği değerlendirilmektedir...

...Belgesini sunması zorunludur.” şartını sağladığının ifade edildiği, söz konusu başvurunun idare tarafından uygun... Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı...

...yazısı ekinde gönderilen ve ihale dokümanlarını içerdiği ifade edilen CD incelendiğinde; 1- İnşaat ruhsatının geç... İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1.

...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi... ...güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”,

İşe ait sözleşmenin, “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… 4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın...

...nedenle çalıştırılmayan araçlara hak ediş ödenmeyecektir.” ifadesine yer verildiği, şikâyet başvurusuna verilen cevabi yazıdan...

İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.”, ...ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım...