Sözleşmenin 6. ...sayılı ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. ...lu kararı) Haksız feshedilen sözleşmeden kaynaklı, kâr kaybı hesabı ile ilgili olara...

Uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacaklarını dava dışı işçilere... Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy...

...süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...tarafça 11.01.2019 tarihinde fiyat artışından kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle...

...eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı alacağı 535.944,61 TL olmak üzere... ...davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken...

...şmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin haksız feshedilmesi nedeniyl... ...feshedildiğini, bu işlemin haksız olduğunu belirterek fesih işleminin iptâlini, teminat mektuplarının...

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme