... ödenek dilimlerinin 2021 yılı %10, 2022 yılı %60, 2023 yılı %30 olarak belirlendiği ... gerekse yer tesliminin sözleşmenin 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen havanın ... Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim ... imkânsızlık olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği ... bildirilmesinin talep edildiği, Belirtilmektedir.

...Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. 14.3. ...dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı...

...tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... maddesinin üçüncü fıkrasında yer... 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu39;nun 84. ...039;ne gönderilen 27.02.2009 tarih ve 2237 sayılı yazıda özetle; söz konusu... Taşınmaz kira şartnamesinin 17. (Danıştay 13. D., E.

...Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... ...15/12/2020, 30/12/2020, 24/02/2020, 22/01/2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021... ...farklı yaptırılan yeşil alanlarda 30 cm kalınlığında bitkisel toprak... İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; … ...uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; (1)” Yüklenici projelerde... Hükümleri yer almaktadır.

...Kanunu’na göre 15/03/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale... ...imalatların bedelleri toplamının, 22 ve 24 nolu şaftlar arasında yapımından... ...olduğu belirtilmişse de yine İdaresinin 13/01/2021 tarihli ve 1470 sayılı yazısında... ...Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdare... Hükümleri yer almaktadır. Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...Kanunu’na göre 18/08/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... 1.686.982,65 TL + KDV 2022 yılı için  % 90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “ Sözleşme eki YİGŞ’nin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “(

...2’nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye... Binde 9,48) …” ...sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin... ...Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Kanuna ekli (1) sayılı... ...Sözleşme tarihi” bölümünde “04.01.2022”, “

...Kanunu’na göre 09/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz... Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… ...aylara/günlere ait belirlenmesi gereken 354.777,48 TL imalât tutarının sözleşmedeki...

...Davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine girmekten yasaklanmasına... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 10. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. (Danıştay 13. 5.2.2020, E. 2014/3439 K. ...imzalanması için belirlenen son gün olan 22/07/2013 tarihinde ilgili Bankaya yatırdığı...