...yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından... maddesinde sayılan seçimlik haklarından birisini kullanabilir.

Karar belirtilen nedenlerle bozulmalıdır.... Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Karar veren Danıştay 13. maddesinin 1. ...sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine...

maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

...oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir. ...idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde...

...iadesi, nakde dönüştürülmeleri halinde avans faiziyle birlikte tahsili istemlerine... ...birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ...

...mece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmişti... maddesine göre sözleşmenin ekidir.

eşit olarak ödenir. ...Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Yürürlükten kaldırılan...

...alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel... ...tesisine yer olmadığına” dair verilen karar davalı ve birleşen 2010/204 ve...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 6 sayılı ilamın 1 nci maddesi ile ... ...ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...