...Kamu İhale Kanununa göre 10/05/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...üncü fıkrası ile Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... ...idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici...

Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.30 25.3.1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi... … Söz konusu ihalenin Karayolları İzmir 2.

...imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması... ...TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. ...müdürlük binası tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin 19...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... İşe ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...İhale Kanunu’na göre 27/07/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...bir malzemenin kullandırılması halinde malzeme fiyatının ödenmesi gerektiği yönündedir. ... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam...

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok Ölçü    birim fiyat , uygulama projesi ...İhale Kanunu’na göre 17.10.2014 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...onaylanan projelerin bedellerinin taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir.

...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat... ...Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre talep... ...ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve fiyat farkları gibi bir ödeme kalemi olduğu...

...Okul/Kurum/Sınıflara Taşınma İşi”ne ait ihale dokümanında yer alan aşağıda belirtilen... ...madde üzerinden işin yürütülmesi esnasında fiyat farkı hesaplanmasının mümkün bulunmadığı...

...aya ait endeksi veya fiyatı, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif... ...fiyatının kullanılması sonucu fiyat farkının fazla ödenmesi dolayısıyla kamu zararına sebebiyet... akaryakıt fiyat farkı , bayi satış fiyatı , epdk , fiyat farkı