...Balcalı Hastanesi Başhekimliği tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan... Onkoloji Hastanesi Binası Yapımı ile ilgili görüş istemidir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

hizmetin aksamasını önleyecek şekilde tedarik edilecektir. ...Teknik Şartname düzenlemelerinde; ihale konusu işte yer alan hastanelerde...

...sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...Kanunu’na göre 18/11/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ..., gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc...

310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … Sorumlularca konunun esası ile ilgili olarak temyiz dilekçelerinde özetle... ...doküman üzerinden gerçekleştiren ihale komisyonu başkan ve üyeleri, fiyat...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... 10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... .) ile ... ile işletme şartları konularında anlaşma sağlanamadığı... ihale kayıt numarası ile ...

...Kanunu’na göre 28.07.2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... ...olup olmadığı hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...adet taşınmazın satışına ilişkin ihale kararlan üzerinden damga vergisi... ...Mali Hizmetler Müd.) tazmin hükmüyle ilgili olarak yaptığı temyiz başvurusu... .’ın karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğu ile, karar verildi.

...idarece yapılan değerlendirme sonucunda; ihalenin Aytur Öğrenci Servis Taş... ...istinaden işlem yapılması için yazınız ilgili Vergi Dairesine gönderilmiştir... ...işlem yapılmamış olup; Gereğini bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer...

...yapılarak, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette... ...bağlandığı, buna göre davacı tarafından ileri sürülen durumların, mevzuatta... ...sayılı yazıda, uçakların teslimi ile ilgili gecikmenin mücbir sebep olarak...