...işini üstlenip süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında elektrik... ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan tahsiline... bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. Hukuk Dairesinin 30.06.2020 tarih ve 2019/3927 E.,  

maddesinde, Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanında belirtilir. ...ddesinde, İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli... ...Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin itirazen şikâyet başvurusu üzerine, davacı... ...katıldığı ve ihalenin ilk aşamasında 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat...

...içerisindeki payı/oranı karşılığı olan bedelin hesap edilmesi sözleşmesel bir zorunluluktur... ...yüklenicinin İdarenin belirlemiş olduğu bu fiyata itiraz ederek YBF-Analiz-1A adıyla yeni bir birim... Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan... 2018 ve 2019 yıllarına ait iki adet raporunda da açıklandığı...

Taraflar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel ... belirlenen yeni fiyatlara tenzilat uygulanmasına itiraz ettiği ve anlaşmazlık tutanağında da idare ... imalatların ihale CD’sinde bulunduğundan bahisle ihale tenzilatı uygulandığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın da tespit edilen birim fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti ...

...ilişkin idareye yönelik herhangi bir soru veya itiraz yöneltilmediği, ihale sürecinin söz... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.11.2019 tarih ve 46919 sayılı kararı) Asgari ücret... ...yeniden hesaplanması ve mevzuata aykırı ödemede ihale dokümanını hazırlayanların sorumlu...

...İhale Kanunu’na göre 02/02/2012 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir... Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere...

...ile 29.07.2019-04.08.2019 ile 05.08.2019-08.08.2019 tarihleri arasında toplam 11 gün süreyle... ...iddiası ile ilgili olarak; Söz konusu pozların ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat... ...ve araç sayısı açısından) kısmına ait bedelin … no’lu hakediş eki … tarihli tutanakta... “Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları ve anlaşmazlıkların çözümü...

İdarenin 09.05.2019 tarihli ve 305885 sayılı cevabi yazısında, “… ...ncı maddesinde de “İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli... ...nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.

...ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi ile ilgili itiraz haklarının saklı kalması koşulu ile... ...Kamu İhale Kanunu’na göre 04/06/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin... ...yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019 yılı için % 45,21 ve 2020 yılı için...