...her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç... ...koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...sözleşmenin “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı... ...İdare tarafından Yükleniciye ödenir.” Hükümleri yer... ...Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin... ...Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı... ...lik kısma karşılık gelen bedelin iş artışı kapsamında...

...uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği... ...suyu drenajına engel olan ve zaman içerisinde korozyon... ...tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde... ...göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı...

...sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir. ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici... ihale kayıt numaralı işe ait... ...her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3... c) Genel salgın hastalık.

… Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. ...imzalandığı görüldüğünden, ihale konusu malzemelerin de... ...ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. ...Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine... ...takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında...

...toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden... (30.01.2019 tarihine kadar) - Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ...yılının son günü (aynı zamanda geçici kabulün yapıldığı... ... göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09...

...1011, K:2013/322 Sayılı kararının; husumet yönünden... madde hükümlerine aykırı hareket etmek. ...mücbir sebepler dışında, ihale doküman ve sözleşme... ...üçüncü aşamada sözleşme bedelinden %1 ücret hakediş... ...yüksek olması sebebiyle ciddi zaman ve emek sarfiyatı oluştuğuna...

...dış cephe taş yünü kaplama bedelinin hatalı fiyat üzerinden... ...az ise bedeli de ona göre ödenir.”, ... konusu İş’e ilişkin ihale dokümanında; ödemeye... ...kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri... … yevmiye nolu ödeme emrine ekli ………