...reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte... ...mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan... ...Sulaması İkmal İnşaatı” ihalesine yönelik olarak davacı... ...tarafından temyiz edildiğinden, inceleme bu kısımla sınırlı... mesafeye (1000 m. 10.000 m], [ ...Mahkemesi’nce; 14/12/2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile aşırı...

...şirketin, taahhütlerini, sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak... ...yasaklanmasına ilişkin 24/03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'... ...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...

...imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunmasının... Ceza kesintisi yapılabilmesi için... ...Yeterlik Kuralları başlıklı 10. ...ilişkin bilgi ve/veya belgeler,  ihale konusu hizmet veya yapım...

...süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında... ...bitirildiğini son olarak 29.05.2015 kesin kabulün düzenlendiğini... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6100 sayılı HMK'nın 193... ...sözleşme dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin... ...mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle...

...davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine... ...2014/1636 sayılı kararının; ihaleye konu malda nakliye aşamasında... ...olarak tesis edilen ve 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete... ...açıldıktan sonraki bir tarihte (10.03.2014) Ankara 13.

...Kaynak Makineleri” mal alımı ihalesinin Lazer Metre, Dijital... hafta içinde teslim edebileceğiz. ...edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09... ...müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edileceği... ...bulunmadığından ölçülülük ilkesine uygun değildir.

...işi için anahtar teslim olarak ihale sözleşmesi yapılmış olduğunu... Hukuk Dairesinin 13/10/2015 T. ...gün, heykeltıraş için 100,00 TL/gün cezanın müteakiben düzenlenecek... ...yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm... ...itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın...

...olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları... ...yaptığı şikayet başvurusunun 10.10.2012 tarihli kararla reddedildiği... Dairesi'nin 31.03.2016 gün 2013/1113 Esas 2016/923 Karar... ...yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp bir isabetsizlik... ...gönderilmesine, 25.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle...

...ve D-602 tankları için 60’ar gün süre verildiği, bu süre... ...Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı... ...Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi... ...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden... ...tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları...