...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00... ...iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...ise, a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye... ...sözleşmenin feshedildiği ileri sürülmekte ise de, dosyada mevcut belgelere göre... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda... ...gerektiği, ağır aykırılık hallerinde ise durumun farklı olduğu, sözleşmenin...

...davanın esasına girilmesi halinde ise haksız ve mesnetsiz davanın esastan... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...verildiğini, yine davalı idarenin ihale konusu işi alan adi ortaklık... ...feshedildiğini, müvekkilin 696.000,00 TL tutarlı teminatının irat kaydedildiğini, işi...

Sorumlulardan, ihaleyi olura arz eden Mali Hizmetler Müdürü ... ...Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...yoluyla karşılanmasına izin verilmiş ise, bu ihtiyaç için 4734 sayılı...

...Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi...

...aşırı düşük teklif açıklamasının ise EK-O5 ve EK-O6 tutanaklarının mevzuata... ...bildirildiği, Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten... ...Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... a) İhale kayıt numarası: 2020/635187 b) İhale usulü: Açık ihale.

...idarenin istediği belgeler arasında, ihale konusu öğrenci taşımacılığı... ...işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre... ...ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü... ...katının altında kalanların ihalelerinde ise; (a) ve (b) bentlerinde sayılan...

...Mahkemesince; ihale tarihinde davacının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve... maddesine göre ihale dışı bırakılması gerekirken, Kanunun 17. ...göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir... ...sözleşmeye davet edilmesi üzerine kesin teminat yatırılarak istenilen bilgi...