...kararın hatalı olduğu, şöyle ki; Taraflarınca ihale sunulan fiyat teklifinin hatalı olduğu... İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir. ...bırakılarak EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenir ve değerlendirme dışı... ...sunduğu, 14.07.2023 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif...

...imzalanacak istekliler arasında olan davacı şirketin ihale konusu anlaşmayı öngörülen süre içinde... ...konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir... ...bulunmadığı, ihale şartnamesinde ve ihale komisyonuna davacı şirket tarafından sunulan...

Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... ...reddi üzerine yasal süresi içerisinde verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.... ...üzerine davalı iş sahibinin 05.02.2013 tarihinde komisyon marifetiyle durum tespiti yaparak tutanakla... ...tarafların katılımıyla yapım işleri tasfiye kabul tutanağı düzenlenmiştir.

...getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin... ...süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... HD, 06.12.2006 gün, 2006/4522 esas, 2006/7157 karar, 15.

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, ...idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “…

ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … ihalesi Danıştay ... tarihli ve … sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.

...üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun... ...2010 tarih ve E:2010/420, K:2010/1741 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü... ...giderilmemesi üzerine 25.12.2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen noksanlıkların tutanağa...

...ancak bir sonuca varılamadığı ve uzlaşamama tutanağı düzenlendiğini belirterek fiyat farkı... ...saatinin belirtilmesi kaydıyla Asgari Ücret tespit komisyonlarınca ihale tarihinde tarım dışında... asgari ücret fiyat farkı , ihale dokümanı , kamu düzeni İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI ÖZETİ: İlk derece mahkemesince; ...

...eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...düzenlenen 13/11/2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ... III - KARAR İdaresinin “… ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare görüşüne...

...İlişkiler Müdürlüğü tarafından kontrol tutanağı düzenlendiği, tutanakta kullanılan... ...haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. ...maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi... ...bırakılması gerekçesine ilişkin olarak ihale komisyonu kararında Tekinler Turizm Nakliyat...