...Kanunu’na göre 19/10/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. ...tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara...
ihale komisyon üyesi olmak istemiyorum - Arama Sonuçları
...idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı... ...doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur” hükmü gereği... ...gerçekleştirebilir; kendilerine ait olmak kaydıyla taşınmazları, aslî...
...Kabul Komisyonunun oluşturulduğu, Komisyonun saptamış olduğu eksikleri... ...maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun... ...işleri, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanundaki...
...Kabul Komisyonunun oluşturulduğu, Komisyonun saptamış olduğu eksikleri... ...maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun... ...işleri, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanundaki...
...özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar... süre uzatım kararı ile 3 gün olmak üzere toplamda 21 gün süre uzatımı... ...13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...
...denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı... ...görevlendirilmiş teknik personelin ve kabul komisyonunun sorumluluk dışı bırakılmasının... ...halinde iade edilen hususlarla sınırlı olmak üzere hesap yargılaması yapılır...
tarihinde … Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli... ...uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile … gün süre uzatımı... ...Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi...
tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı... ...davalı tarafa 38.605,92 TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu... paragrafta ise “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler...
...üzerine İdarece oluşturulan Teknik Komisyon Raporları ile tespit edilmiş... zarar” ve “sorumluluk” olmak üzere iki ana unsur içermekte... ...anahtar teslim götürü bedelle … AŞ’ye ihale edilen “…
...ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru... ...ecrimisilde tarafların anlaşması olmaksızın, taşınmazı yetkisiz ve...