...taahhütlerini, sözleşme ve ihale dokümanına uygun... ...uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı... ...bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan... ...kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği... ...tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı...

...Dava konusu istem: Karayolları Genel Müdürlüğü... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...Kesiminin Yapımı ihalesinin iptali istenilmiştir... ...Genel Müdürlük Makam Oluru ile yapıldığı... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...ihaleye çıkabilmeleri için savunma ve güvenlikle...

...yapılan bir temizlik hizmeti ihalesi ile ilgili olarak... ...alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağının... ...gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar... ...gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine... ...olmamak üzere üç yıla kadar anılan Kanun kapsamında... ...süreler dikkate alınacak olursa, Anayasa Mahkemesi...

...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen... ...nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı... ...fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda... ...konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...süre verildiği, işin bu kadar uzamasının maliyetlerinin...

tarihine kadar uzamıştır. ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken... Süre uzatım onayının ... ...söz konusu iş artışı olur tarihinin ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...işin 03/01/2012 tarihine kadar bitirilmediği, yüklenicinin... ...İşi ihalesinin ihale dokümanı ve sözleşme... ...yazıldığı, her firma için ayrı ayrı yasaklama... ...katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 28/03... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis... Proje ve ihale aşamasında öngörülemeyen... ...gelen soruların çözümü için üniversitelerden... ...karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği... ...olmadığında) ne dereceye kadar tahmin edilemeyeceğini... ...değerlendirme yapılacak olursa; İlama konu işe... yapıların yapılması, •

...göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı... ...oranı temin edilinceye kadar çalışılamayacak... ...25/10/2021 tarihinde “Olur” verildiği, yüklenicinin... Kortlarının Onarım İşi”nde... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde... ...temininde geçen süreler için sözleşmesine göre... ...oluştuğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş...

...göre 22/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ...sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme... ...tarafından 12/02/2021 tarihli olurla işe 180 gün süre... ...yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... ...gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre... ...konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin...

...hususunda 16/09/2021 tarihine kadar süre verildiği, davacı... ...09/2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen... ...tanınan iki iş günü süreden sonra gördüğü... ...belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu pandemi... ...kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir... ...kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanamayan...