...basiretli bir tacir olma yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle işbu ihaleye davet... ...ivedi olarak yapılması zorunluluğunun doğması şartlarının bir arada ve birbirine bağlı olarak... sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararı ile ihalenin iptaline karar verilmiştir.

...Kamu İhale Kanunu’na göre 22/01/2019 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durum ve şartlarının gerçekleşmesi gerektiği; Yüklenicinin...

...durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiğiaçıktır... ...hükümlerine uygun veya süresi içerisinde yerine getirmemesi durumu olarak karşımıza çıkmakta... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

...İhale Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...olmaması ve herhangi bir tehlikeye meydan vermemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...

...İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit... ...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... ...bundan dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı...

...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması... Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...merciler tarafından belgelendirilmesi şartlarının gerçekleşmesi gerektiği kurala...

...ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… ...programı revizyonu ve süre uzatımı verilmesi şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “…

...sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede... ...TKAÜB-SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını, davacının... ...Sonuç Uyuşmazlık, muarazanın meni için gerekli şartlarının oluşup oluşmadığı, davalı tarafından... ...taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesinin fesih nedeni olarak sayıldığı...

...Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket ile şirketin... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu...

...belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda... ...Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı...