...kesin teminatın, sözleşmenin feshedildiğinin ihale yapan-harcamacı birim (Temizlik İşleri... ...yönde talimat vermesi gerektiği halde görevini yerine getirmeyen Harcama Yetkilisinin sorumlu... ...ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine...

maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... 2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede...

...yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını... ...alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde...

...İhale Kanunu'na göre 04/01/2022 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...imalatında kullanılacak taş malzemenin ocak yerine dair, ihale dokümanında belirlenmiş... ...cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin, yapım şartlarının belirlendiği birim fiyat tariflerinin...

...başvuru yapılarak, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan... ...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği...

ihale kayıt numaralı ... ...basiretli bir tacir gibi davranıp sözleşmeyi, ihale şartlarını bilerek imzalaması gerektiği, dolayısıyla... ...doğrultusunda tarafların edimlerini zamanında yerine getirip getirmedikleri, davacının davalı...

...sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını bilen... ...belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olması, TTK nın 24. ...almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını bilen davacının olabilecek olumsuzlukları...

...davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması şartlarının davacı tarafından oluşmadığının... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin 1 (bir) yıl...

ihale iptali , temel ilkeler ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

adaylar ve istekliler ihale dışı bırakılır.  ...bırakılması ile işin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinin amaçlandığı, her türlü...