ihale şartnamesi tutarsız ise ne yapılır - Arama Sonuçları

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

  • 30/03/2024

...aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: … ...Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu... ...imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen nem oranı... ...seviyesinde olduğu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 41... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun’un Ek...
tutarsız
… Devamı
Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

...verileceği ifade edilen  yapım işi ihalelerinde  uzatılan süre... ...aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre... ...ihtiyaç duyulursa bu iş kalemine ilişkin yeni birim fiyat nasıl... ...Duyulması: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinde... ...iş kalemi için yeni birim fiyat yapılırken bu husus dikkate alınmalıdır...
tutarsız
… Devamı
Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

  • 30/03/2024

...altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının yağışlı... ...Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’ne aykırı... ...uygulama projelerine uygun olarak yapılır. ...süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre...
tutarsız
… Devamı
Yeni birim fiyatın her yıl güncellenmesi gerekir mi?

Yeni birim fiyatın her yıl güncellenmesi gerekir mi?

  • 12/04/2024

...vermiş olması ve yeni fiyatlar yapılırken bu teklif fiyatların... ...fiyat oluşturulduğu durumlarda, ihalenin yapıldığı yıl için... maddesinde ise; “14.1. ...bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme... ...halde her yıl için güncellenerek dolaylı şekilde fiyat farkı...
tutarsız
… Devamı
İdarece piyasadan proforma fatura alınarak yeni birim fiyat tespiti.

İdarece piyasadan proforma fatura alınarak yeni birim fiyat tespiti.

  • 11/04/2024

Tablo 4’te ise idarenin ... , biri ise ... ...zararına sebebiyet verildiğine ve söz konusu zararın tazmininden... ...görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif... ...fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine aykırı... ...yakın olanlar dikkate alınarak yapılır...
tutarsız
… Devamı
İşyeri değişikliğinin yüklenici ile mutabakatla yapılmaması.

İşyeri değişikliğinin yüklenici ile mutabakatla yapılmaması.

  • 19/05/2024

...tarafından ihaleye çıkıldığında ihale konusu işe dair bilgilerin... Bu durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6/7. giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.
tutarsız
… Devamı