...kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri... ...yılı serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin 879.377,80 TL olduğu gerekçesiyle... ...bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. ...yüklenici kârı dahil olduğundan, ayrıca KDV ve yüklenici kârı ilave edilmeksizin...

...Kanunu’na göre 23/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...asansörü ile yangın merdiveninin sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususlarında... ...imalatların yaptırılması halinde %10 iş artışı kapsamında değerlendirilmesi...

...üstlenip süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında... ...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi... ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan...

...sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir. iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde...

...Kanunu’na göre 08/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi ...sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde...

Şti.'ye ihale edilen ... TL, kasko bedelinin %2'si ... yılı brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı ...

…’ye ihale edilen 12 aylık “… ...taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her... ...yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi...

...Kanunu’na göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...idaresince yaklaşık maliyetin sözleşme bedeline oranlanması ile tespit edilen... ...proje revizyonuna bağlı olarak iş artış/eksilişi yapılan imalatların...

...yükleme-boşaltma bedeli bulunduğundan bu bedelin ikinci defa SNBF-14 nakliye pozu... Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen YBF...

...gerektirmiş olsa bile yüklenicinin belirlenen bedelin artırılmasını isteyemeyeceği... Mahkemece ıslahla artırılan miktar da dikkate alınarak... ...yapılacağı yerin zemin yapısının ihale aşamasında tespit edilen zemin...