...Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde... ...imzalanan sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla... Öte yandan, 18/10/2010 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 25.1.

...tespit edildiğinden bahisle Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 26. ...Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket tarafından... ...hükümlerine uyulmadığından bahisle sözleşmenin feshi sonrası ortaya çıkan sebeplerden dolayı...

...İçin 7 Kalem Radyoaktif malzeme alımı ihalesinin 7. ...ihalenin bu kısmı uhdesinde kalması sonrasında sözleşme imzalanan davacı şirketin, ihaleye... ...sözleşme feshedildiğinden ifanın gereği gibi ve süresinde yapılmadığından bahsedilemeyeceği... ...ile imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan kesin teminatın Hazine...

... vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin ... 2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata göre ... kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilebileceği ... 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16.

...sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları ile kâr kaybı alacağının... Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... ...bölge adliye mahkemesince reddi üzerine yasal süresi içerisinde verilen karar, davalı vekilince... ...yüklenicinin, iş sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde isteyebileceği kâr kaybı alacağını...

...kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi... ...ile yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve... ...göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması...

Aksine durumların tespiti sözleşmenin feshine neden teşkil eder. e- Kiracı sözleşme süresinin sona erdiği tarihte söz konusu yer bina vb. sayılı kararı ile ihaleyi kazanan ………

esasına kayıtlı dosyası ile ihaleyi yapan idareye karşı haksız fesihe dayalı alacak ... verilen talimatların uygun olmadığı, sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin feshinin yerinde olmadığının belirtildiği, bu ...

...süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... ...ihtara rağmen giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshi ve yasaklılık kararı verilmesinde hukuka... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık