işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü Anılan ihalenin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. asgari ücret artışları , aşırı ifa güçlüğü , sözleşmenin feshi ve uyarlama davası İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi içinde sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde... ...olmaması, davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına karşı herhangi bir itirazda...

...düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde... ... konusu işe ait Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı 26'ncı... ...tarihinde taburcu edildiği, 14 günlük izolasyon süresi içerisinde tedavisinin devam ettiği ve bu... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

... bir konu olmadığı ve davacının talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına yönelik olduğu hususları ... sebep olarak ileri sürülen, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve ... alınmak suretiyle mücbir sebep başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı ile öngörülemezlik ...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 09/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde... ...Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde işin... ...işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29...

...Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve... ...davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir... ...kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşme ve geçici kabulün yapıldığı tarihlerde... ...zamanaşımı süresi , hak düşürücü süre , kamu ihale sözleşmeleri kanunu , zamanaşımı süresi... ...uyarınca, geçici kabulden itibaren teminat süresi 12 ay olup somut olayda tasfiye geçici...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...0+000-61+766 Arası Kesiminin Yapımı ihalesinin iptali istenilmiştir.

...dilekçesinde belirttiği hususlar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik... ...öngörülen sürelere uyulmadan 03.08.2023 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmekle birlikte...

… yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” Sözleşme ekinde, …