...Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “Fiyat farkı... ...talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı... ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı için... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesi uhdesinde kalan davacı... ...yapılan hesaplamalarda, anılan ihale sözleşmesine ait damga vergisi... ...sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürece ilişkin olan dava...

...Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu... ...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim...

...Kanunu’na göre 18/05/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması...

...Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...Yönetmeliği’ne göre 19/11/2019 tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde... ...tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine göre idari şartnamenin... ...tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye... ...nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...alınacağı, sözleşmede bulunmayan ve sonradan tespit edilen yeni birim...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...Kanunu’na göre 18/11/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... ...İnşaat İşi ihalesinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...aykırı olduğu, ikinci hakedişten sonra yaptıkları imalatların...

...hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... ...arada geçen 40 gün sürenin işin sözleşmesine göre bitim tarihi...