Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. maddesinde idare tarafından ihaleye çıkıldığında ihale konusu işe dair bilgilerin içinde işin yapılacağı yerin... ...kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları isteyebileceği, tüm bu miktarın da bilirkişi...

Bölge Müdürlüğü tarafından 25.06.2015 tarihinde ihalesi yapıldığını, 450 gün süreli, 7.759.175,46-TL bedelli, Tekirdağ Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması İnşaat işinin sözleşmesinin taraflarca 10.10.2013 tarihinde imzalandığını ve ... kurulumu ve iş ortaklığının devamlılığına ilişkin çeşitli masrafların müvekkili şirketler tarafından yapıldığını, ancak ...

...davalı İl Özel İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı... ...fazlaya dair haklarının saklı kalmak kaydıyla, sözleşme masrafları için 100,00, TL, imalat bedeli 100,00 TL, haksız... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal listesinin...

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme cezası olarak kesilen bedel... ...müvekkili tarafından temin edilmesi nedeniyle yapılan ilave masrafların da davalıdan tahsilini istemişse de davacı tarafından...

...karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği... ...quot; ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı ve ihale sözleşmesinin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin...

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Yaptırımlar ihaleye katılmaktan yasaklanma ve teminatın gelir kaydedilmesidir.

ile kendileri arasında düzenlenen “Personel Taşımacılığı Sözleşmesi” ile faturaların sunulduğu görülmüştür. … İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

...nci maddesinin (e) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür. ihale tarihi , ilan tarihinden sonra kabul , ilk ilan tarihi , iş deneyim belgesi , mal alım ihaleleri