...E:2013/1066, K:2013/1063sayılı kararının; ihale konusu iş devam etmekte iken şirketin... ...olduğunu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini...

...istem: Davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin... ...Bankaya yatırdığı görüldüğünden, kanuni süre içerisinde sözleşme imzalama iradesini...

...yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını... ...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak... ...çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine... ...sonucu oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir...

...itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, ... ...üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi 2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 05/10/2021 tarihinde ihale edilerek,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklanan...

...üzerinde kalan davacı şirketin, taahhüdünü ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...ortağının sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden...

...geçici teminatın yenilenmesi ve teklif geçerlik süresinin uzatılması talebine yanıt vermediğinden... İş Ortaklığı’nın ihale dokümanını aynı IP adresi 88.***