Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...uğradığını ve bu zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması... ...kararlaştırıldığını ve bu yönde davalı idare tarafından ihaleye açılan ...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 09/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık...

...Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması ihalesi sonucunda 18/09/2015 tarihinde imzalanan... ...dikkate alındığında, değişimin yaklaşık 4 ay süreceği, anılan parçaların üreticisi... ...çıkan durumun idareye bildirildiği ve süre uzatım talebinde bulunulduğu, mevcut durumu telafi...

... tarafından tekrardan 22/12/2021 tarihinde süre uzatım talebinde bulunduğu ve bu talebin reddi üzerine de dava konusu işlemin tesis ... işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir ... beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin ...

... pazarı olan bir konu olmadığı ve davacının talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına yönelik olduğu hususları göz önünde bulundurulmak ... sebep olarak ileri sürülen, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve ... alınmak suretiyle mücbir sebep başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı ile öngörülemezlik ...

...işine ait kamu ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019 tarihinin belirlendiğini, müvekkili şirketin 11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul...

… yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” Yüklenicinin talebi üzerine “… ...getirilmesinde meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir hak talebinde...

.işi” için ihale tarihinin 25.11.2013 olduğu, ihalenin ... ihale süreci , ihalesiz alım , kamu zararı , Sözleşme , usulsüz alım A.Ş.’ye ihale edilen “..

...Kanunu’na uygun prosedür yürütülerek yani ihale ve ilan, pazarlık ya da doğrudan temin...

...Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde... maddesi uyarınca 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına...