...Kamu İhale Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdelerine göre %85 seviyesinde...

K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

... Z EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma süreleri içinde ... da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair herhangi bir ... bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı ...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...bedellerinin ödenmesi, Yüklenicinin görüş ve talebi; Sahada yapılan ölçülere göre hazırlanan... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir. ... ...İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...Çevre Düzenleme Yapım İşi” işi ile ilgili talebine ilişkin konular inceleme ve değerlendirme... ...göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 20/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel endeks olarak... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. ...sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... Yüklenicinin görüş ve talebi; Bahse konu işle ilgili olarak 03/09/2020...

...verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas... ...hususta idaresinde tereddüt oluşarak görüş talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. ...işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi... ...Kamu İhale Kanunu’na göre 04/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde...