... dönemine denk gelmesi nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulduğu, Konuya ilişkin olarak 2886 ... fiili imkânsızlık olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi ... değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün ...

...geçerlilik süresinin dolduğu ve söz konusu sürelerin uzatılmasına ilişkin idarece herhangi bir talepte bulunmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, süre uzatım talebinde bulunulması ve teklif geçerlik süresinin ve buna bağlı olarak geçici teminatın uzatılıp uzatılmamasına göre değerlendirme yapılması gerektiği...

...İhale Yönetmeliği’ne göre 19/11/2019 tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde birim fiyat... Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle... ...kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

...mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin en... ...bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın idaresi tabiri ile... ...İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Yüklenicinin görüş ve talebi; 31/03/202,01/04/2021 ve 14/04/2021 tarihli...

...İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 18/05/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine... Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... ...iş bölümü için tarafların kâr ve zarar talebinden vazgeçerek belli bir noktada sözleşmeyi... ...İdare Binası İnşaat İşi ihalesinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin...

...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden... ...yönelik işletme giderleri ile ilgili davacı talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış...