...mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını... ...tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında... ...gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin...

...Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi... ...verildiği, 25/02/2020 tarihli yüklenici dilekçesinde, döküm ızgara yerine...

...ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... ...Kanunu’na göre 17/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya... ...11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Örneğin bu işte Analiz 1-C-17 “Beton... ...itibariyle, 2016 yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün) olduğu ve... Öncelikle sorumlu, temyiz dilekçesinde yeni birim fiyat yapma... Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte...

...yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. ... ...adı geçen kişinin daha önce temyiz dilekçesi ekinde Temyiz Kurulu'... ...denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı... Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil...

...teminatın yenilenmesi ve teklif geçerlik süresinin uzatılması talebine yanıt... İş Ortaklığı’nın ihale dokümanını aynı IP adresi 88.***

...komisyon başkanı), ihale yetkilisi ve ihale komisyon üyelerinin sorumluluğuna... ...yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu yapım... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi a) İhale kayıt numarası: 2020/635187 b) İhale usulü: Açık ihale.

maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında...