...tamamlayamadığından müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735 sayılı Kanun'un... ...sözleşme imzalandığını, ikinci ihalenin daha yüksek bedele yapılması... ...yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın kalan... Somut olayda, taraflar arasında düzenlenen 25/07/2008 tarihli ...

...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların... ...getirilmesine yönelik mevcut düzenlemelerin ihaleye katılımı zorlaştırıcı, rekabeti... ...olduğu, bahse konu ihalenin 21.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği... Şti.nin ise beyan edilen binek araçların T.C.

...konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010... ...kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle ekonomik... ...şirketin ihaleye ilişkin olarak 18/10/2010 tarihinde imzalanan sözleşme hükümlerine...

...bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı... ...şirket tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer...

Bu defa sorumluluk yüklenen …, #039;nin, Makine Mühendisi … ...teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin kabulü... ...maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun... ...süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için...

...vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak davanın... ...mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...sözleşmesi imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün içinde işe...

...artışın (örnekteki gibi %50) aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1... 487,50 TL/m3” hükmü, Yapım İşlerine ait Tip Sözleşmenin “28.2. … ihale kayıt no.lu “… ...Yapılması İşi” ne ilişkin olarak; İhale tarihinde geçerli Kamu İhale Genel Tebliği...

Enerji Pet. ...mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare... Enerji Pet. ...bildirim yapıldığı, yazının aynı zamanda postaya da verildiği ve Msm... Enerji Pet. Enerji Pet. ...maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Enerji Pet.

...revize iş programının 21/09/2020 tarihinde idarelerine sunulduğu ve taraflarınca... ...Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... % 5 ödenek tespit olunmuştur. ...hazırlayarak idaresine sunması ve idaresince de zamanında onaylanması ve bu onaylı...

Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. tarihine kadardır. ...İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit... ...işlerde, kabul tarihine kadar geçen zaman içinde, herhangi bir aksaklık...