...iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... tarihinde … Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli... (Sayıştay 1.

...Müdürlüğü’nün, 06/04/2021 tarih ve 49050 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; İstanbul... ...Yönetmeliği’ne göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim... ...süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin...

287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; …Genel Müdürlüğünce, … TL/m olarak bulunduğu öne sürülse bile; belgelerin... ihale kayıt no.lu ve … TL birim fiyat sözleşme bedelli “… ...süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 olarak belirlendiği...

...Kanunu’na göre 08.01.2013 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...hakedişin değerlendirmeye alınıp alınamayacağı hususunda tereddüt oluştuğu... b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel... ...tarihine kadar 10 adet hakedişte onayının bulunduğu, 03.02.2014 tarihli ve 11 nolu...

...yapım işini üstlendiğini, bu süreçte ihaleye veren kurum olan TOKİ bu kuruma... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...Toplu Konut İdaresi arasında sözleşme bulunduğu anlaşıldığından davalı... maddeleri, 6098 sayılı TBK 470-486 maddeleri, 3. (Yargıtay 6.

...ve Onarım Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Ümit AYKAN... ...üzerinden yapılacak başvurularda bildirim tarihinin başvuru tarihi olarak kabul... başvuru süresi , itirazen şikayet , saat 18.00 , şikayet

...hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar... ...imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit edileceği hakkında... ...yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan dönem sonu 15/03/2019 tarihine eklenmesi...

...Kanunu’na göre 09/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...verilen süre uzatımı ile işin bitim tarihinin 23/10/2021 olarak belirlendiği... Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… ...tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek...