...Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme...

...İhale Kanunu’na göre  23/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... ...diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş ve değerlendirmelerinin birbiri ile tezat teşkil... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...işin durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak Sözleşmenin... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...

ve ... ...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Öte yandan, davacı şirket tarafından, ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının açıkça belirtildiği, bu konuda idarenin takdir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

... ile de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize edildiği ve yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09 ... hesaplamalarında temel endeks olarak 2019 Aralık ayına (ihale tarihinin içinde bulunduğu ay)  ait endeksin, güncel ...

ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

...verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye göre iş... ...ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle... ...Kamu İhale Kanunu’na göre 04/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...Kontrollüğünü yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan Kültür... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ve ... ve ... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..