...yapılan inceleme ve düzenlenen tutanak sonucunda İdarece çıkan yangının mücbir sebep kabul edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

...kanun hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı ...edilen, ilgi (c) yazı ile gönderilen ilave bilgi ve belgeler Bakanlığımıza 14/09/2018 tarihinde...

tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...

... sözleşme ödeneğini, normal şartlar altında, ihale tarihi ve sonrasında işin sözleşmeye bağlanacağı ... en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun ...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile...

...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat... ...hakediş ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle... hakediş , KDV , süre uzatımı ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...

...eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği... ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket tarafından... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…,

... işe ait mevcut durum (rölöve) projesi olmadan ihaleye çıkılmasının idaresinin kusuru olduğu, yüklenicinin ... bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı