(Yüksek Fen Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022/110 sayılı görüşü) İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.

...davacı şirketin, taahhütlerini, sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmediğinden... ...süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ) kuralına yer verilmiştir.

...özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği yönünde görüş...

...Kanunu kapsamında yapılan bir temizlik hizmeti ihalesi ile ilgili olarak yine aynı Kanun'... Dairesinin 15.12.2014 tarih ve E. ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan...

...numaralı “12 Aylık Çamaşırhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sayık Global Kurumsal... ve Tic. Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz. ve Tic.

...konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın...

...süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı... İdare Mahkemesi'nin 17.07.2014 tarih ve E:2013/1596, K:2014/1308 sayılı kararının... ...vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi...

...26722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar... 2016/263) Verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal...