...talebinde bulunulması ve teklif geçerlik süresinin ve buna bağlı olarak geçici teminatın uzatılıp... en avantajlı firma belirlenmesi , ihale süreci , teklif geçerlik süresinin dolması ...dolduğu, idare tarafından teklif geçerlilik süresi uzatım talebi işlemi gerçekleştirilmediği...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. tarih ve E: .. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...quot; ihalesi üzerinde kalan davacı tarafından, ihale konusu kırıcının devreye alınma çalışmaları...

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anılan ihalenin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır. ifade eder. tanımına yer verilmiştir.

tarih ve E: .. en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklılık kararı ...a) bendinde, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... maddesinde yer verilmiştir. ve sözleşmenin 25. tarih ve ...

ve Tic. ...alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya...

...İhale Kanunu’na göre 14/08/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...iş programlarında ödenek revizyonunun, süre uzatımına müteakip uzatılan süreye ilişkin... ...geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan... ...gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan...

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , ...davranması ve şartnamenin ilgili hükmüne ihaleden önce itiraz etmesi gerekmekte idi... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...11.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen ihale komisyon kararı ile 13.877.500,00 TL teklifi... ...tebligat yapılmış istekliler tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan ettiklerine dair... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. ve Tic. ve Tic.

Dökme Çeltik İthalatı ihalesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. ve 34. ...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş... Dairesinin 31.3.2017 tarih ve E.