...taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...iş günü olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh...

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen iptali yolundaki temyize konu Ankara 5. sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık ...bağlandığı, 28.12.2009 tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlilik süresinin son gününün...

...1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük ek süre... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...tebligat yapılmış istekliler tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan ettiklerine dair... ...isteklinin geçerli teklif konumunda bulunduğu bir ihalede 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde... ...inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... ...davranması ve şartnamenin ilgili hükmüne ihaleden önce itiraz etmesi gerekmekte idi... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü... ...değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina... ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa...

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için...

iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”,

Hükmedilmiştir. maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** ...düzenlenen … numaralı kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin...

...projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...