Yanlar arasındaki uyuşmazlık X1 Sulama İnşaatı İşine ait 1.2.1991 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. yolu üzerindeki ...

0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6.

Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyesi için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçmesi gerekçesiyle ...

İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

Fiyat farkı hesaplanacaktır. cezalı çalışma , fiyat farkı , Pn

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … …

III Aylık dönem için; Ocak ayına … TL, Şubat ayına … TL, Mart ayına ise … TL olmak üzere toplam … TL, 2.

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. (Yargıtay 15.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… hükmü, Bulunmaktadır.