...edilerek, 590 sayılı Ek İlam ile verilen … TL’lik tazmin... ...götürü bedel ihale edilen işin yaklaşık maliyet cetvelinde... ...karşılığında yaklaşık maliyete 18.185/1 pozunun konulduğu... ...iş artışından önceki yazılı ve sözlü uyarıları... ...yaptırılan söküm imalatlarını ise kapsamadığı anlaşılmaktadır...

...tarihli ve E.23484240 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir... Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik... ...süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki...

...mimari ve statik proje ile yaklaşık maliyette yer aldığından... (rakamla ve yazıyla)……. ...hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla... ...idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından... ...süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki...

...belirlenerek hedeflenenin aksine maliyetlerin artırılması... ...), hasır çelikli olarak verilen teklif birim fiyatında... ...tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on... ...alınacak analiz konusunda ise aynı maddenin ikinci fıkrasında... ...1 pozlu bu iş kalemi için yaklaşık maliyette … TL...

...2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda... ...Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında... ...sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere... ...arında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahı...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: İlamda tazmin hükmü, “. ...kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak... Savunmalarda ise; orkestra çukuruna ait... ...36 (C)’inci maddesi ile verilen ...

...olduğu; davacı şirketin ihaleden yasaklama kararına... ...ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1... ...şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından... ...İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı F2MadencilikMimarlıkMühendislikHi...

...tarihli ve E-18232631 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık 7 ay gibi bir sürenin... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşmenin 24 üncü... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı...

...imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin... ...reddedilmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin... ...olmasına rağmen yüklenicinin ihalede teklif ettiği fiyat... ...sözleşme imzalanması sonrasında verilen süre uzatımlarına...