...dair düzenlemenin işbu ihalede uygulanmaması ve... ...işlerlik kazanmaması ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. ...edilecek operatörlerin yaklaşık maliyetinin %70...

...onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu... Yapı Denetim Görevlileri ... ...bu yasağın kalkmasına kadar geçecek sürenin... ...Genel Müdürlük Makamı oluru ile süre uzatım...

...TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının... ...oluşturduğu, dolayısıyla ihaleden sonra teklif cetvelinde... ...dahil tünelin (1) m imalat fiyatı (TL/m)” ifadesinin... ...demirlerinin temini, işyerine kadar taşınması, projesine...

...imalata giren iş kalemlerine %10 indirim yapılmasına... ...idarece onaylanarak geçerli olur. Her ne kadar Yapım İşleri Genel... ...tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye...

...verilen karar davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekili... ...figüre bedelleri birim fiyata dahil olduğundan... ...çıkarılan 13.2.1987 tarihli olurun uyuşmazlığın çözümünde... ...tarihli 92 nolu hakedişe kadar davacı yükleniciye...

...herhangi bir teklif birim fiyatı bulunmadığı için... ...vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi... ...idarece onaylanarak geçerli olur. ...ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin...

...Yükleniciye bahse konu Olur’dan önce ve sonra... birim fiyat , uygulama projesi ...hazırlama bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda idare... ...süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda...

...cetvelinde “maydanoz” girdisine ilişkin 0,00000000001... ...diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre... ...birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması... ...değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları...

...tazmininden ise Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi... ...ilişkin olarak; ilgili ihalede 4734 sayılı Kamu... ...teklif alındığı ve yaklaşık maliyetin ilgili... ...firmadan daha yüksek fiyatlardan satın alınması...