Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği... ...üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...toprak temini, saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...İnşaat mühendisi olan yüklenicinin şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare tarafından itiraz... şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı...

...kullanılmasını sağlamakla sorumludur….Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale... Yüklenici ... ...Nakliyesi ve montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin göstereceği... Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur.

...iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.