...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...verilen tazmin hükmünün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası... ...sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata...

...uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi; İşyeri... ...edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde birim fiyat...

...davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. ...konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla...

...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı görülmüştür... ...başvurulamaz.” denilmekte olup 6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Hüküm ve tutanaklar” başlıklı... ...İlama konu edilen mal alımı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplanması hususunda sorumlu...

...Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben... ...teknik personelin her biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük ceza hesaplanarak... Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin 7’nci fıkrası...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/06/2018 tarihinde birim fiyat... ...şoförlerin temin edilmemesi sebebiyle uygulanacak gecikme cezası hususunda, yüklenici ile idaresi...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...olayda uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 365.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar... ...bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi...