...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini... ...faaliyet gösterilmiş gibi müvekkile hakediş ödendiğini, bu haliyle sözleşme... ...bilirkişiler tarafından tespit edildiği, gecikmenin davalı idareden kaynaklanmadığı...

...göre; kamu zararına konu olan tutar faiziyle birlikte … TL olarak … tarihli... ...üyeleri, fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine... ...düzenleyen kamu görevlileri; fiyat farkı ödemesinin hesaplanması aşamasında...

...göre; kamu zararına konu olan tutar faiziyle birlikte ... ...üyeleri, fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine... ...düzenleyen kamu görevlileri; fiyat farkı ödemesinin hesaplanması aşamasında...

...zararının dava tarihi itibariyle ticari faiziyle davalıdan tahsiline karar... ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye...

...mektubunu Mali Hizmetler Müdürünün faiziyle irat kaydetmesi gerektiği halde... ...hakedişin (yükleniciye ödenen son hakedişin) bağlı olduğu … tarih... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin...

...tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla... ...kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri... ...gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre...

...ödendiği, daha önceki yıllarda yapılan ihalelerde de patlayan boruların tamirinin...

...davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava... ...itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle taraflarına ödenmesine karar... ...yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının...

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları... ...aşağıdaki gibi olması ve fiyat farkı ödemesinin de bu iş programı esas alınarak...