...taraflarınca onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı... ...kullanıma elverişli kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2 nci fıkrasında... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...

Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda... Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13. ...kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri...

“Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...şartlar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Sözleşmenin idare veya yüklenici tarafından...

Menfez Yapım İşinde, mücbir sebeplerle sözleşmenin idarece... ...beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... ...Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi” başlıklı 23 üncü maddesinde...

gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere...

...verildiğinden bahisle, herhangi bir sözleşmenin aynı şartları taşıyan... ...belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü ile mücbir sebep olarak kabul edilebilmenin... ...açıkça düzenlenen ve sözleşmenin feshini gerektiren hallerden kaynaklanmaması...

...yüklenicilerin idareye yazılı başvuru yaparak sözleşmenin feshini veya devrini talep... Açıklanan nedenlerle; 4735 sayılı Kamu İhale...

...üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini... ...gecikilen süre göz önünde bulundurularak sözleşmenin 34. ...davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

Taraflar arasındaki 14.05.2010 tarihli sözleşmenin konusu 5 ve 6. ...ileri sürülen görüş açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından... ...kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri...

...sürecinin uzaması gerekse yer tesliminin sözleşmenin 9 uncu maddesinin 4 üncü... ...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez...