KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin... ...anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek... ...davada alınan bilirkişi raporlarıyla sözleşmenin haksız sebeple feshedildiğinin... ...sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin feshinin yerinde olmadığının belirtildiği...

...davacı firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı... ...bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacıların temyiz isteminin... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

...yararına, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle de davalı iş sahibi yararına... ...ayrıca, hukuki imkansızlık sebebiyle sözleşmenin feshedildiğini, idarenin... maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1.

quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere... quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. ...mücbir sebep veya idarenin kusuru gibi nedenlerle cezasız süre uzatımı verilebileceği...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.Davacıların temyiz isteminin... ...kazandığı ve 24/07/2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 27/07/2012... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı... ...Nak.İçveDışTic.Ltd.Ştiyönünden, ihalelerden yasaklama işlemiyle bir...

...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü... ...kroki ve yazı ile bildirilmesine rağmen sözleşmenin feshedildiği bildirilerek... ...sözleşmesi , kiralama , sözleşmenin feshi , yasaklama

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, feshedilmeyen... ...kesilmesi , ihtar çekilmesi , sözleşmenin feshinde ceza

...olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında... ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü... Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

...yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir. ...fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...reddine, (2) no.lu bentte açıklanan nedenlerle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi...

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira... Açıklanan nedenlerle, davanın reddi yönünde...