...maddesine istinaden sözleşmenin idarece feshi nedeniyle kesin teminat mektuplarının... Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'... ...davranışlar” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin 14 üncü maddesi gereği... ...uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı...

...edilen … TL sözleşme bedelli …nde, sözleşmenin sonlandırılıp hesabın... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi...

...nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir... ...günleri dikkate alındığından bu nedenlerle süre uzatımı verilmez… 9... ...Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 25’inci maddesinde... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı...

...idari usul ve esaslara göre yaptığı ihalelerde sözleşme aşamasına kadar... KARAR Açıklanan nedenlerle; Temyiz olunan Bölge Adliye... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...davalı idareden tahsili gerektiğini, sözleşmenin 14.maddesindeki fiyat farkı...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları... ...halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları” hükmü... ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre...

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini... ...Kanunu'nun 10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında sayılamayacağı... ...oluşmadığı, davalı tarafından sözleşmenin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı...

Açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin istinaf... ...inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri... ...teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi... ...hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu...

...Afyon) Hazır Yemek Hizmeti Sözleşmesinin Feshi” konulu fesih onayı ile, 3. ...f maddesinde belirtildiği şekilde, mücbir sebepler dışında ihale dökümanı... ...Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde teminatın gelir kaydedilmesine... ...sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin...