...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının...

...yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi... ...yüklenicinin iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2.

...Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden... (2) Herhangi bir aya ait iş programına...

Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz.

...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...zarfında davacı firma tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığı...

...çalışılmayacağına dair herhangi bir belge olmadığından... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin...

...bulunulması ve teklif geçerlik süresinin ve buna bağlı olarak...