...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır. ifadelerine... ...nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır...

...üniversitelerden teknik destek alınmasına karar verilmesi üzerine … Üniversitesi’nden Haziran... ...çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir... ...Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme...

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 12.04.2010 gününde oybirliğiyle... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... ...olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmaması ve... ...528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden...

...devamına zorlayacak şekilde feshin iptâline karar verilmesi mümkün değildir (Yargıtay 15. ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

...yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekmektedir. ...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin...

...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,...

...belirtilmişse, birim fiyat tariflerinde detaylara yer verilmesine gerek yoktur. ...getirilmesinde meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir hak talebinde...

...tarihini izleyen günden itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir. ...maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi...