...kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş... ...Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin...

...olarak idari usul ve esaslara göre yaptığı ihalelerde sözleşme aşamasına kadar tesis ettiği... Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin...

...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...belirli bir yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine... ...işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri... ...kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek...

...sağlamakla sorumludur….Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler... İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... c)Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

...maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını...

...farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m... ...kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Diyarbakır Büyükşehir...

...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak... ...çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince...